10.10.2022 г. О взыскании задолженности по договору подряда
Внимание! Риск подрядчика при несогласовании срока оплаты выполненной работы (подрядчик не сможет взыскать проценты по ст. 395 ГК РФ)
Практика сформирована до внесения изменений в ст. 314 ГК РФ. С 1 июня 2015 г. срок исполнения обязанности составляет семь дней с момента предъявления кредитором соответствующего требования, если иное не установлено законом, другими правовыми актами, не вытекает из обычаев или существа обязательства. Применение мер ответственности будет возможно по истечении семи дней с момента предъявления требования об оплате (п. 2 ст. 314 ГК РФ).
При отсутствии в договоре срока оплаты выполненной работы суд, применяя положения п. 2 ст. 314 ГК РФ, может отказать подрядчику в удовлетворении требований о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ, если подрядчик не предъявил заказчику письменного требования об уплате долга (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.10.2007 N Ф03-А51/07-1/4908 по делу N А51-3440/2006-6-97, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.01.2000 N Ф08-3057/99 по делу N А63-632/99-С3).
В то же время существует судебная позиция, согласно которой обязанность заказчика по оплате выполненной работы возникает после ее приемки (подписания акта приемки).
Подрядчик в качестве аргумента в свою защиту может воспользоваться позицией судов, согласно которой если заказчик принял работы и получил от подрядчика счет-фактуру с указанием их стоимости, вручение счета-фактуры может быть расценено как предъявление подрядчиком требования, предусмотренного п. 2 ст. 314 ГК РФ. В таком случае по истечении семи дней с даты получения счета-фактуры заказчик будет считаться просрочившим оплату и подрядчик вправе будет применить к нему меры ответственности, установленные законом и договором (Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2007 N 18АП-7781/2007 по делу N А76-8473/2007, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.02.2005 N А10-2966/04-Ф02-465/05-С2, Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2008 N 17АП-7674/2008-ГК по делу N А60-15375/2008, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.05.2006 по делу N А26-9532/2005-111).
Внимание! Риск подрядчика при несогласовании срока оплаты выполненной работы (сумма процентов по ст. 395 ГК РФ может быть уменьшена судом)
Практика сформирована до внесения изменений в ст. 314 ГК РФ. С 1 июня 2015 г. срок исполнения обязанности составляет семь дней с момента предъявления кредитором соответствующего требования, если иное не установлено законом, другими правовыми актами, не вытекает из обычаев или существа обязательства. Применение мер ответственности будет возможно по истечении семи дней с момента предъявления требования об оплате (п. 2 ст. 314 ГК РФ).
Если срок оплаты выполненной работы не согласован, то суд может определить этот срок в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК РФ как семидневный срок с момента предъявления подрядчиком письменного требования (претензии) об оплате. В то же время существует позиция, согласно которой обязанность заказчика по оплате выполненной работы возникает после ее приемки (подписания акта приемки).
В таком случае при просрочке заказчиком оплаты подрядчику будет отказано в удовлетворении требований о взыскании процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, за период до наступления срока оплаты, который определен по правилам ст. 314 ГК РФ (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.05.2011 по делу N А56-47245/2010, Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 17.10.2005 по делу N А60-19004/2005-С1, Постановление ФАС Московского округа от 21.06.2005, 17.06.2005 N КГ-А40/5160-05).
Если суд установит, что первым письменным требованием об уплате долга было направление подрядчиком заказчику копии искового заявления, подрядчику будет отказано во взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ за период до истечения семи дней с даты получения заказчиком данной копии (Постановление ФАС Центрального округа от 13.09.2007 по делу N А14-3501/2006/142/2, Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2008 N 17АП-7674/2008-ГК по делу N А60-15375/2008).
Внимание! Риск подрядчика при несогласовании размера предварительной оплаты работы (аванса)
Если стороны не согласовали условие о предварительной оплате работы (аванса), подрядчик, согласно п. 2 ст. 711 ГК РФ, не вправе требовать предоплаты (аванса) и обязан начать выполнение работы за счет имеющихся у него в наличии средств (Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2007 по делу N А14-5279/2006/191/8).
Внимание! Если стороны в договоре подряда не согласовали условие об уплате неустойки за просрочку оплаты, подрядчик в силу ст. ст. 330, 331 ГК РФ не вправе будет требовать от заказчика ее уплаты в случае такой просрочки (Определение ВАС РФ от 27.02.2008 N 2610/08 по делу N А07-27957/2005-Г-ААР/МРС, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30.12.2009 по делу N А46-11676/2009, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22.07.2009 N Ф04-4425/2009(11013-А70-10) по делу N А70-5113/6-2008, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 30.12.2003 N Ф03-А51/03-1/3138).
При взыскании задолженности истцом, как правило, представляются суду такие документы как договор подряда, проектная документация, протокол согласования договорной цены (сметных расчетов), уведомления об окончании работ, акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, претензии (требования) об уплате задолженности, расчет задолженности и др.
Внимание! В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
В соответствии с пунктом 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ).
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 статьи 310 ГК РФ).
Судебная практика: