05.09.2022 г. Правомерен ли односторонний отказ от контракта, если работы по контракту не выполнены из-за плохой погоды?

Ответ: Нет, если работы по контракту не выполнены из-за плохой погоды, односторонний отказ от контракта неправомерен.

Обоснование: Между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту подъездной автомобильной дороги. Подрядчик направил заказчику уведомление о приостановке спорных работ по причине тяжелых погодных условий. Вместе с тем заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения спорного контракта в связи с невыполнением работ и не устранением недостатков выполненных работ по контракту истцом. Решением ФАС отказано во включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку в действиях последнего не установлено признаков недобросовестного поведения.

По итогу выполнения работ подрядчик потребовал от заказчика принять и оплатить роботы. Заказчик отказался выполнять данные требования ссылаясь на односторонний отказ от контракта. Истец считает действия Ответчика незаконными и необоснованными; полагает, что решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта является недействительным, а выполненные работы подлежат оплате.

Подрядчик обосновал свои требования следующим (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.05.2022 N Ф05-9742/2022 по делу N А41-46789/2021):

- заказчик не обеспечил возможность проведения работ на отдельных участках автодороги;

- большая часть срока действия Контракта приходится на зимний период, когда проведение подобного рода работ сопряжено с риском приостановки производства работ в связи с тяжелыми погодными условиями: отрицательными температурами и обильными осадками;
- подрядчик указал в письме, что дальнейшее производство работ невозможно в таких погодных условиях и приведет к нарушению ГОСТ Р 58397-2019 "Дороги автомобильного общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия". Также Подрядчик обязался выполнить оставшиеся работы и привести их результаты в надлежащий вид перед сдачей работ незамедлительно при наступлении благоприятных погодных условий. Однако по настоящее время производство работ по-прежнему невозможно из-за продолжающегося зимнего периода, осадков и низкой температуры;
- заказчик не указал конкретные причины расторжения договора и не предъявил к подрядчику никаких требований.

Полезный шаблон:

• 2991_АС_о взыскании долга по договору субподряда (исковое заявление)